Art des Auftrags:
Bauleistung
Haupteinstufung (cpv):
45220000 Ingenieur- und Hochbauarbeiten
Zusätzliche Einstufung (cpv):
Erfüllungsort:
Sagunto
Verfahrensart:
Beschreibung:
Conforme a lo especificado en la memoria de inicio publicada al efecto
Geeignet für kleine und mittlere Unternehmen:
Frist für den Eingang der Angebote:
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen:
Beginn der Ausführung:
Ende der Ausführung:
Allgemeine Informationen:
Zusätzliche Informationen:
Ausschlussgründe:
Eignungskriterien:
Zuschlagskriterien:
Techniken:
Weitere Informationen:
Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E) – Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 6. Ergebnisse 460133-2025 Page 1/3 6.1. Ergebnis, Los-– Kennung: LOT-0001 6.1.2. Informationen über die Gewinner Wettbewerbsgewinner: Offizielle Bezeichnung: UTE ROVER INFRAESTRUCTURAS, S.A., ROVER RAIL, S.A. y SERRANIA GEOMINERALES, S.L. Angebot: Kennung des Angebots: REF TEN-0001/LOT-0001 Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0001 Wert der Ausschreibung: 40 397 000,00 EUR Konzession – Wert: Vergabe von Unteraufträgen: Nein Informationen zum Auftrag: Kennung des Auftrags: 06/EEE/2023 Datum der Auswahl des Gewinners: 23/06/2023 Datum des Vertragsabschlusses: 17/07/2023 7. Änderung 7.1. Änderung Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 447727-2023 Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0001 Grund für die Änderung: Änderungen aufgrund von Umständen, die bei aller Umsicht vom Beschaffer nicht vorhergesehen werden konnten, erforderlich. Beschreibung: Resumidamente, la ampliación del plazo obedece a: Eventos climáticos extraordinarios de fuerza mayor que ha sufrido toda la provincia de Valencia y el propio término municipal de Sagunto, destacando las inundaciones provocadas por la DANA de octubre de 2024 y los episodios de lluvia persistente del mes de marzo de este año. Los hechos metereológicos indicados en el punto anterior también han provocado retrasos en actividades del lote 2, que han afectado a los trabajos del lote 1, al estar ejecutándose ambas obras al mismo tiempo. Lo anterior ha provocado que no haya sido posible realizar las plantaciones de especies vegetales previstas en el proyecto vigente en época adecuada para su supervivencia, por lo que es recomendable su retraso hasta otoño 7.1.1. Änderung Beschreibung der Änderungen: Se acuerda la ampliación de plazo por motivos no imputables al contratista y sin incremento de precio. Geschäftseinheitskennzeichnung in der vorherigen Bekanntmachung: RESULT 8.
—————————————–
Automatische Übersetzung – Original auf TED
© Europäische Union, 1998–2025, https://ted.europa.eu
Kontaktdaten:
Offizielle Bezeichnung des Beschaffers:
Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E)
Erfüllungsort:
46520 Sagunto
Link zu Auftragsunterlagen:
Beschaffer E-Mail:
lsese@sepides.es
Beschaffer Rechtsform:
Beschaffer Tätigkeit:
Bedingungen für die Auftragsvergabe:
Organisationen:
Offizielle Bezeichnung: Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E) Registrierungsnummer: 51011750144935 Registrierungsnummer: B97146476 Stadt: Sagunto Postleitzahl: 46520 Land, Gliederung (NUTS): Valencia / València (ES523) Land: Spanien Kontaktperson: Espacios Económicos empresariales, S.L (E.E.E) 460133-2025 Page 2/3 E-Mail: lsese@sepides.es Telefon: +34 913961147 Internetadresse: http://www.parcsagunt.com Sonstige Kontaktpersonen: Offizielle Bezeichnung: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales Stadt: Madrid Postleitzahl: 28020 Land, Gliederung (NUTS): Madrid (ES300) Land: Spanien Rollen dieser Organisation: Beschaffer Überprüfungsstelle 8.1.
Los: